消防应急合同范本

防应急合同范本第一篇

方：咸丰县XX商城物业管理有限公司黔江分公司

方：重庆市XX机电工程有限公司

甲乙双方协商，甲方决定将南海鑫城（不含重百商场）的消防体系承包给乙方维修保养，为了明确双方责权，达成如下协议，共同遵守。

、维护保养范围及内容：南海鑫城商场公共部分的消火栓体系、自动喷淋灭火体系、消防报警联动体系，内容包括以上三个体系的阀门开启、功能调试、维护保养；水泵及控制柜的功能调试及维护保养；探测器、模块的清洗、功能试验；报警主机的清扫及功能试验；线路短路、断路检查、维护。各经营户内的消防体系不含在本消防维保合同范本维保范围内。

、维护保养消防维保合同范本期限：自年六月一日起至年五月三零日止。

、维护保养费用及付款方式：本消防维保合同范本维护保养费用为每年贰万捌仟圆整（元人民币）按季度支付，每季度柒仟圆整（元人民币），下季度的前五日内支付上季度的维保费，依次类推。

、维护保养职业是否合格的界定：按本消防维保合同范本约定，每月进行两次例行检查及功能试验（每次由甲方指定人员签字确认），如甲方通知乙方体系出现重大故障，乙方需四八小时内赶到现场进行处理，乙方应按消防维保合同范本约定能如实的例行检查及故障排除，大体系必须保证正常运行（少数误报属正常现象，不属违约）。维保期间如因乙方的缘故造成消防部门检查不合格导致处罚，视作维保职业不合格（反之为合格），甲方拒付维保费用。如由于乙方缘故造成消防部门的处罚，乙方应一零零%承担处罚责任和处罚金额。

、功能损坏的设备及配件须经甲方现场确认是否更换，其设备及配件本身的费用由甲方承担，更换安装职业由乙方承担，但甲方要提供更换的设备及配件须五日内供货到现场。如委托乙方购买，须两日内核定价格。乙方代购设备及配件的费用，经甲方查验后，应及时按程序给予报销。如甲方不按时供货或核价、报销乙方代购费用，视作甲方违约。核价后乙方不及时采购，造成体系长时刻职业不正常，视作乙方违约。不包含在维保费用内的设备及配件见附后清单。

、违约责任；如甲方不按期支付维保费用，逾期第七天起甲方应每天按应付金额的五%承担违约金，十五天后乙方有权停止维保职业；直到甲方支付应付的维保费和违约金；乙方方才提供继续维保服务；这期间所造成的一切损失均由甲方自行承担。如甲方不及时提供设备及配件或核价，造成体系长时刻不能正常职业，期间甲方不能视作乙方未维保，由此造成的责任也由甲方承担。由于乙方未及时处理故障及未进行消防维保合同范本约定的例行检查，甲方有权拒付维保费用，由此造成的责任由乙方承担。

、如体系运行正常，乙方不承担其他责任。

、本消防维保合同范本壹式肆份，甲乙双方各执贰份共同遵

方：乙方：

表：代表：

防应急合同范本第二篇

设单位（甲方）

工单位（乙方）

据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

、工程名称：

、工程地点：

、工程内容：（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。）

、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。

、工期要求：________年________月_______日至________年________月________日。

、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。

、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工经过中造成的安全事故由乙方负责。

、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

方代表人签字：

___年____月____日

方代表人签字：

___年___月___日

防应急合同范本第三篇

包人（下面内容简称甲方）：

包人（下面内容简称乙方）：xxxxxx

据《_合同法》《_建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的规则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

strong>第一条工程概况

．工程名称：

．工程地点：

strong>第二条承包范围

火栓体系、报警体系、喷淋体系改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。

strong>第三条工程承包方式

工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。

strong>第四条合同工期

工日期：

工日期：

strong>第五条工程造价、付款方式及价款调整

程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）

款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的四零%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的八零%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的九八%，预留总价的二%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。

strong>第六条工程质量及验收标准

．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和民族（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB五零三零零-二零xx．《火灾自动报警体系施工及验收规范》GB五零一六六-一九xx．《自动喷水灭火体系施工及验收规范》（二零xx年版）GB五零二六一-一九xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB五零二三一-一九xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB五零三零三-二零xx．《室内消火栓给水灭火体系安装工程施工工艺标准》J五一二-二零xx．及其他的民族和行业现行的相关标准、规范。

strong>第七条安全施工

．乙方在遵守现行有关的民族和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

．乙方在施工经过中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方缘故导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的`一切损失。

strong>第八条双方的权利和义务

．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。

．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收

．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、技巧进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行经过检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防体系负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养职业。

strong>第九条设计变更

、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。

、施工图中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。

、乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。

、若施工经过中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。

、施工中发生下列各项事实其中一个时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：

一）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致时；

二）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；

三）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的独特困难等。

strong>第十条违约责任、索赔

．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的二‰的违约金。

．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量缘故造成的除外。

．工程如未按合同约定时刻竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的二‰的违约金。

．由于乙方提供的材料、设备的质量缘故、乙方施工质量等缘故，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价二‰的违约金。

strong>第十一条廉洁约定

方责任：

．甲方有责任向乙方关于本单位有关廉洁合作管理的各项规定。

．甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。

．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。

．甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大致给予行政及经济处罚。

．对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。

方责任：乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。

方代表(签字)：

方负责人(签字)：

防应急合同范本第四篇

、乙方施工人员进大楼施工，必须遵守大楼各项规章制度。

、乙方在施工期间，必须做好安全防范职业，甲方协助乙方解决困难，甲方制定出施工期间安全防范措施的制度，乙方人员必须无条件严格执行。

、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。

、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。

、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。

方（盖章）：乙方（盖章）：

表（签字）：代表（签字）：

____年___月___日_____年___月___日

设单位（甲方）施工单位（乙方）

据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

、工程名称：

、工程地点：

、工程内容：（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。）

、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（六零零零零元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。

、工期要求：二零xx年八月，二零xx年月日。

、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。

、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工经过中造成的安全事故由乙方负责。

、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

方代表人签字：

方代表人签字：

月日

览承办单位：（下面内容简称甲方）

览场馆：（下面内容简称乙方）

方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建，经双方协商达成如下标准展架施工安全协议：

、甲方和乙方在展览期间的一切活动，应共同遵守《_消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》：认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的规则。

、甲方或由甲方委托的承办单位在规划展馆室内展位位置时，应主动征询乙方意见，并按乙方提出的具体意见修改和变更展位；

、展览期间如遇突发情况，甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的变更。

、乙方按甲方提供的图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工；

、乙方在展馆室内国内标准展位展架搭建施工经过中，承诺使用专用展览铝合金展架、PVC复合板（展板）；电线使用双层绝缘护套铜线、承诺标准展位内所用的地毯已经通过了北京市消防产质量量监督检验站认可（具体各项指标）见《检验报告》；

、乙方在展览期间派专职人员专业电工在展览现场值班。展位展板搭建与墙壁间距不小于米，高度不超过米，展位内电气设施由专业电工进行安装并维护；

、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时，值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查，确保安全。

、展览结束后，乙方负责清理现场；

、此协议书一式三份，消防管理部门及甲乙双方各一份，盖章有效；

方代表签字：（公章）

方代表签字（：公章）

约日期：_____年___月____日

包单位(下面内容简称甲方)：

包单位(下面内容简称乙方)：

依法招标确定乙方为中标单位，根据《_民法典》、《_建筑法》和《_招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的规则，签订本合同，双方共同遵守。

一条：工程概况

程名称：

程地点：

程规模：

二条：承包方式

消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。

三条：承包范围

本工程承包范围为设计研究院所设计的室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。

工程承包主要内容还包括：

、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;

、消火栓体系(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);

、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);

、消防排烟体系(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);

、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);

、广播体系;

、自动喷淋体系、消防泵及稳压体系(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);

、主机、水泵房及水泵控制体系(包括控制柜及机座);

、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;

、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;

、高层走道、电梯前室有喷淋体系，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;

、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;

、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);

、消防强、弱电划分：

甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);

公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;

地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;

消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;

公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。

、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。

按设计图纸、甲方要求、民族有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。

乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。

四条：工程造价

合同价款

工程合同总造价为

民币大写：佰拾万仟佰拾元整，￥：元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价_相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)

同承包价格

工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：

号承包项目名称

包面积/㎡承包单价(人民币/元)

价/元

高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

铺每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价元/㎡

室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价元

设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价元

述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有职业内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部职业可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论民族政策和市场行情怎样变动都不另进行价格调整。

述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和领会设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件领会不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。

政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。

设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。

工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。

五条：施工工期

项目规则上定于年月日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。

包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方缘故造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予五零零零元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。

程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在五天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付一零零零零元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。

六条：工程质量

项目工程质量要求达到民族消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，民族现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。

方在施工经过中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。

工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的民族和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。

工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的民族标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警体系设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。

有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时刻将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。

有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。

部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以三零零零—五零零零元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;

论发包人、监理公司、民族质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量难题是由于设计缘故引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。

包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。

程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各体系工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。

七条：设计变更

方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工经过中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。

甲方缘故需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。

八条：安全生产与文明施工

全生产

方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;

方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行五零零-一零零零元/人次的安全处罚;

料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;

场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;

方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工经过中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。

文明施工

方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;

方应教育施工人员遵纪守法，遵守民族法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以五零零-一零零零元/次罚款;

地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以五零零-一零零零元罚款;

方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。

九条：工程验收

隐蔽工程和分部分项工程中间验收

蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;

部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。

程竣工验收

部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。

方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备下面内容条件：

工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;

各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;

提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。

程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。

十条：工程结算

算条件：

部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;

有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;

包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;

合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;

算方式

以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;

程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价_相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;

十一条：工程款支付方式

程预付款：本项目无工程预付款;

程进度款：

程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的九五%;

工程结算总价五%的质量保修金，在质量保修期满无质量难题一个月内支付完毕。

款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的六%暂扣税金，暂扣税金在施工路线发包方财务提交_时无息返还。

十二条：履约保证金

约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价一零%向甲方提交履约保证金人民币大写：元整，￥：元;

约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量五零%后一零天内无息返还六零%，工程全部安装完成，初验合格后一零天内全部无息返还。

十三条：双方的权利与义务

方的一般权利与义务：

责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。

责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;

责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排职业，及时了解、协调解决施工中存在的难题，确保施工各方面职业的顺畅开展。

工经过中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。

工经过中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以三零零零-五零零零元/次罚款。

权对乙方施工经过中不安全影响提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。

合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。

责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。

助乙方处理施工经过中与当地政府和当地群众的关系。

方的一般权利和义务

场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工经过中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。

责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。

责处理施工经过中发生的一切周边矛盾，施工经过中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身缘故造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。

方确定为项目负责人，为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。

民族有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;

责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案职业;

方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务经过中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;

面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部职业;

责安排好施工人员职业、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行职业;

责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。

十四条：违约责任

甲方缘故不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方缘故不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;

方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;

乙方缘故延误工期，不能按合同约定的时刻完工，每推迟一天，给予五零零零元/天违约罚款，延误工期一零天以上，每推迟一天，给予一零零零零元/天违约罚款;逾期二零天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;

何一方非对方缘故而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的一零%对守约方给予补偿;

方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付一零万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;

禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;

乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;

乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的六零%进行结算，且由乙方缘故解除合同，乙方必须在五天内完全退场，否则每延一天，另支付违约金一万元。

十五条：其它

包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。

尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;

合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;

同执行经过中如发生争议，双方应本着友好的规则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。

十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，

同附件：(合同组成文件)

、本消防安装工程招标文件

标编号：

、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;

、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;

、履约保证金收据;

、标准规范及有关技术文件，技术要求;

、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。

方：乙方：

约代表人：签约代表人：

话：电话：

户银行：开户银行：

行帐号：银行帐号：

位地址：单位地址：

订日期：年月日签订日期：年月日

方：乙方：

址：地址：电话：

话：

户行：开户行：帐号：账号：

甲方委托，乙方为其提供消防检测服务，“甲、乙双方现依据《_合同法》及其他法律规的规定，经平等、自愿协商一致，签订本合同。

一条：委托事项及要求

保出具的检测报告诚实地反映委托检测项目的状况：甲方应根据乙方的检测报告，及时采取措施，消除隐患。

次检测的依据是现行民族标准、行业标准、地方标准、乙方的技术规程及其它技术成果，甲方均予以认可。

二条：甲方的权利和义务

、所委托项目的消防工程须基本竣工，并调试完毕，运行正常。

、填报建筑工程消防检测登记表，提供被检工程消防体系施工记录，产品合格证等相关资料，并保证提供的资料和数据诚实有效。

、提供场地、电源及一些必须的工具，清理现场使其具备检测条件。

、为检测人员指派若干名熟悉体系设备的专职技术人员，自始至终协助乙方做好检测职业，并协助乙方现场抽样、检测，在抽样、检测原始记录上签字确认。由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等，并做好必要的设备操作。

、在收到“检测情况反馈表”后，应积极组织施工单位对查出的难题进行整改，并于九零日内将整改结局通知乙方，乙方按有关规定再进行唯一一次免费补充检测，时限内再次补充检测的需再支付相关复次检测费用。

、按约定支付检测费，并要求乙方提供检测报告。

三条：乙方的权利和义务

、根据甲方提供的图纸资料及现场情况制定检测方案，安排检测。二、遵守安全操作规程的规定，遵守甲方有关安全要求。

、应本着科学、公正、诚实的灵魂，做好检测职业，并保证其检测重点拎出来说诚实、可靠、有效。

、甲方要求，在初次检测结束一个职业日内按规定向甲方出具“检测情况反馈表”。

、在完成现场检测并合格后一零个职业日出具检测报告。六、向甲方收取检测费用。

四条：检测认定技巧

、乙方在甲方指派人员的配合下，完成合同规定检测任务后，甲方指派人员应在“检情况反馈表”签字确认。

、甲方收到乙方出具的检测报告后，应在回执上签字确认，所委托检测项目的检测报告送达后，本合同约定的委托事项结束。

、初次检测后九零日内未完成整改并要求补充检测的需按新工程重新申报。

五条：检测费用及其支付方式

、本项目检测费用：

筑消防设施：计￥________元(大写：人民币拾___万___仟___佰拾元)。

、支付方式(以人民币结算)：汇款。

、交款方式：合同签订后，如初次检测合格则在检测结束后，乙方出具检测报告时结清;如初次检测不合格，则应在初次检测后补充检测前结清，复次检测的费用应在出具检测报告时结清。

六条：争议的解决办法

合同履行经过中发生的任何争议，双方应先协商解决，若协商不成，可按司法程序解决。引发诉讼的，交由原告住所地法院管辖。

七条：其他

、本合同未尽事宜双方协商另立补充协定，补充协定与本合同具有同等法律效力。二、本合同附件是本合同有效组成部分。

、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同自签订之日起生效。

方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：

期：年月日

期：年月日代表人：

方：

方：

合同由甲方和乙方签署，甲方同意接受。乙方同意提供下列条款规定的服务：

、服务内容：

防设备维护保养：

查消防管道的保压情况，每三月一次。

查消防喷淋泵、消火栓泵自动，手动及控制箱的职业情况，每三月一次。

月对烟感、温感报警器，气感及手报抽查一/三。每三月全部检测一次。

查声光报警器、防排烟机、消防广播职业情况，每三月一次。

淋体系末端排水阀排水，每月一次。消火栓检查三月一次。

查火灾报警控制器的主、备电转换情况及控制的职业情况，每三月一次。

内消火栓压力检测，消火栓箱内的报警器，水带及其它附件检查。每三月一次。

防主管部门进行年检时，乙方人员到场，并保证体系职业正常。

到突发火灾报警体系故障，甲方应及时通知乙方，乙方需紧急派员排除和维修。对于一般故障，乙方在二四小时内到达进行维修。

个消防体系维保一次结束后，需在一周内递交维护保养记录。

、服务要求：

方每月到甲方现场作维护保养职业。特别情况甲方发现设备有难题应及时通知乙方，乙方人员接通知后三小时内到进行维护。

时一切消防设备保证正常职业。

急联系：

、合同总价和付款方式：

合同全年总价为

次乙方须先进行一次服务，接着甲方按一年技术服务费用的四分其中一个付款，即元。

买备件、备品及更换另部件的费用，另行按实计算收费。

、技术服务质量：

方保证所有经验检测和保养的设备在合同期内都能正常发挥功能。如在感应元件的检测范围内发生消防事故时，感应元件没有动作，如：不报警，不喷水等，而由此造成的一切损失由乙方负责。

、合同终止：

何一方如需终止本合同，应提前一个月通知对方。

、违约责任：

乙方在收到甲方通知未能在规定时刻内到达甲方所在地，每次应向甲方支付一零零元人民币以作为乙方的违约金，并承担因此导致的相关责任和损失。

、仲裁：

本合同引起或执行本合同时所引起的所有争议应由双方采取友好协商后解决。如协商无法解决，应提交当地法院进行裁决。

、其他事项：

方在维护保养时应遵守甲方的各项制度，维持职业环境整洁。如有违反，视情节严重程度，处以经济罚款。

维护保养时刻，甲方应提供乙方职业方便。

合同一式二份，经双方签字生效。

方(公章)：_________乙方(公章)：_________

定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日_________年____月____日

方(建设单位)：__________

方(施工单位)：__________

方承包甲方火灾自动报警体系、自动喷水灭火体系、消火栓体系消防工程，根据《_经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

、工程情况：

、工程名称：__________________________。

、安装施工范围：火灾自动报警体系、自动喷水灭火体系、消火栓体系、移动式灭火器体系、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压体系安装施工。

、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。

、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单(要注明产地品牌、规格型号、价格):______________________________。

、承包安装施工方式：包工包料。

、质量标准要求：

、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和民族消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。

、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表’里面确定的产品品牌、规格、型号(所用消防产品必须是目前最新款国标产品)，按照甲方图纸，民族标准规范、消防规范安装，保证施工质量。

、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。

、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。

、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不